Caso concluido
Laudo favorable en arbitraje por resolución de contrato de obra
Nuestro cliente, subcontratista de instalaciones eléctricas, fue demandado en arbitraje por una constructora que resolvió el contrato alegando retrasos imputables. La contraparte reclamaba una indemnización superior a 800.000 dólares.
Demostramos con la bitácora de obra y los correos de coordinación que los retrasos se originaron en modificaciones del proyecto ordenadas por la propia constructora. El tribunal declaró infundada la demanda, amparó nuestra reconvención y ordenó el pago de las valuaciones retenidas más intereses.
El proceso tomó dieciocho meses desde la instalación del tribunal hasta el laudo.
Los datos del cliente y de la contraparte se han omitido o modificado para proteger su identidad. Cada caso es distinto: resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
¿Tienes un caso parecido?
Conversemos. Te decimos con franqueza qué tan sólido es y cómo lo defenderíamos.